Договор поставки тсм

Главное по теме: "Договор поставки тсм" от профессионалов для людей. Предлагаем ознакомиться с полной информацией по тематике. Если возникнут вопросы, то дочитайте статью до конца. Если все же вопросы остаются и после прочтения статьи, то задавайте их нашему дежурному юристу.

Договор поставки дизельного топлива

Скачать договор поставки в формате Word тут

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

«____» ____________ 20__ г. г. Челябинск

ООО ТД «ЭкОйл+», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Артемьева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить, а «Покупатель» принять и оплатить на условиях настоящего договора ГСМ. Ассортимент, количество, периодичность, цены и сроки поставки партии ГСМ согласовываются дополнительно в форме спецификации, которая прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.

1.2. Общая сумма договора не ограничена и определяется суммарным количеством поставок, произведенных за период действия настоящего договора.

2. ПРИЕМ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

2.1. Поставляемая по настоящему договору продукция должна соответствовать техническим показателям, предусмотренным в паспорте качества завода изготовителя.

2.2. Сдача и приемка нефтепродуктов по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6 и П-7 и Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомпродукта СССР, утвержденной 15.08.1985 г. В случае выявления «Покупателем» некачественных нефтепродуктов либо их недостачи, претензия предъявляется в 24-часовой срок со дня обнаружения, «Покупатель» извещает об этом «Поставщика», составляет акт установленной формы, при этом вызов представителя «Поставщика» обязателен.

2.3. Время, отпущенное на слив бензовоза, устанавливается в размере трех часов. Простой бензовоза по вине покупателя оплачивается дополнительно (150 руб./ч).

2.4 «Покупатель» несет ответственность перед «Поставщиком» согласно настоящему договору за действия грузополучателя, определенного «Покупателем» и обязуется перед «Поставщиком» полностью отвечать за исполнение грузополучателем (в случае, если он не является «Покупателем») условий настоящего договора и действующего законодательства в области перевозок грузов.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчет за поставляемую продукцию производятся между «Поставщиком» и «Покупателем» путем предварительной оплаты.

3.2 Продукция оплачивается по свободным, согласованным сторонами по договору, ценам, действующим на момент поставки.

3.3. В случае отгрузки продукции без предоплаты «Покупатель» оплачивает счет в 3-х дневный срок с момента его получения и сообщает «Поставщику» номер и дату оплаты для контроля за поступлением платежа.

3.4. «Покупатель» гарантирует «Поставщику», что передаваемые им по настоящему договору векселя свободны от требований третьих лиц, подлинные и поручается «Поставщиком» за их полное погашение векселедателем.

3.5. «Поставщик» по окончании месяца направляет «Покупателю» акт сверки расчетов по настоящему договору, который «Покупатель» обязан в течение 5 дней от даты получения подписать, скрепить печатью и 1 экз. представить «Поставщику».

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка продукции осуществляется партиями. Срок поставки отдельной партии продукции определяется соглашением сторон и указывается в письменной заявке «Покупателя» и спецификации. Досрочная поставка по согласованию с «Покупателем».

4.2. Поставка производится путем самовывоза со склада «Поставщика».

4.3. При несовпадении подписей в доверенности и товарно-транспортной накладной, «Поставщик» вправе отказать «Покупателю» в отгрузке нефтепродуктов до момента устранения несоответствия в указанных документах.

4.4. Фактически поставленное количество ГСМ может не совпадать с количеством, указанным в счете на оплату (с небольшими отклонениями), если на момент отгрузки невозможно доставить ГСМ данным бензовозом по причине его поломки и т. п. В этом случае количество ГСМ согласовывается дополнительно, а «Покупатель» принимает и оплачивает товар сверх указанного в счете.
«Покупатель» также обязан принять и оплатить товар сверх количества, согласованного сторонами в заявке, если перегруз связан с полной загрузкой транспортного средства в соответствии с отгрузочной нормой ЛПДС.

4.5. Отгрузка товара не производится в транспортные средства с просроченным паспортом тарировки емкости, а также при отсутствии необходимых средств пожаротушения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При просрочке оплаты свыше 3-х дней после получения счета (п.3.3.) «Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости отгруженной продукции за каждый день просрочки.

5.2. При просрочке отгрузки оплаченной продукции свыше 3-х дней после получения оплаты «Покупатель» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,1% стоимости оплаченной, но не отгруженной продукции за каждый день просрочки.

5.3. Санкции, а также суммы взысканного ущерба (убытков) отражаются в учете с момента вступления в законную силу решения суда, предусматривающего их уплату, либо с момента признания их второй стороной по договору в досудебном порядке.

5.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от обязательств по настоящему Договору на период действия таких обстоятельств.

5.5. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств.

5.6. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими государственными органами.

5.7. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств в виду наступления обстоятельств непреодолимой силы, в течение 2-х дней с даты наступления указанных обстоятельств обязана письменно известить другую сторону об этом, в противном случае сторона утрачивает право на обращение за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств вследствие действий обстоятельств форс-мажора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры по договору, кроме преддоговорных, рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области.

6.2. «Поставщик» считается выполнившим свои обязательства по поставке в момент передачи нефтепродуктов в распоряжение «Покупателя» на нефтебазе (складе) «Поставщика» по товарно-транспортным накладным. Претензии по качеству продукта принимаются в течении 7(семи) рабочих дней с даты поставки.

6.3. Датой исполнения «Поставщиком» обязательств по поставке продукции и исполнения поручения «Покупателя» по организации их перевозки (транспортировке), а также моментом перехода права собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения нефтепродуктов к «Покупателю» в соответствующих случаях считается — дата передачи нефтепродуктов «Покупателю» на базе «Поставщика» (передача нефтепродуктов «Покупателю» подтверждается составлением товарной накладной).

6.4. По соглашению сторон расчет за поставленную продукцию может производиться путем взаимозачета.

6.5. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе спецификации к нему, документы бухгалтерской отчетности, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами.

Читайте так же:  Перспективы взыскания алиментов за прошедший период

6.6. Стороны устанавливают срок для рассмотрения, согласования и возврата документов, указанных в п.6.5 настоящего договора, в количестве 5-ти календарных дней со дня поступления.

6.7. В случае несоблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов, имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения документа, подлежащего предоставлению.

6.8. Во всем остальном, не предусмотренном договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.9. Документы, пришедшие по факсу, имеют силу только в случае дальнейшего предоставления подлинников документов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия договора с момента подписания по « » ________________ 20___ г.

7.2. Если в течение месяца до окончания действия договора ни одна из сторон не выразила желания о его расторжении, договор считается пролонгированным на неопределенный срок.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

  • «ПОСТАВЩИК» ООО ТД «ЭкОйл+»
  • Юридический адрес: 456505, Челябинская обл., Сосновский р-н,
    п. Полевой, пр-т Елисейские поля, д.64, стр.А, офис 2
  • ИНН 7460028826, КПП 746001001
  • Р/с 40702810807110009144 в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г.Челябинск
  • К/с 30101810400000000711, БИК 047501711
  • «ПОКУПАТЕЛЬ»
  • Юридический адрес:
  • ИНН / КПП
  • Р//с
  • К/с БИК

От «ПОСТАВЩИКА»
_________________________________
_________________________________ От «ПОКУПАТЕЛЯ»

________________/Артемьев А. С./
________________/

Скачать договор поставки в формате Word тут

ООО ТД ЭкОйл+
оптовая торговля нефтепродуктами
в Уральском ФО

Контактные телефоны:
+7 (351) 741-03-43,+7 (351) 793-29-77

Электронная почта:
[email protected]

Юридический адрес:
456505 Челябинская обл., Сосновский район, п.Полевой, пр-т Елисейские поля, д.64, стр.А, оф.2

Бухгалтерия:
г.Челябинск, Комсомольский пр., д.41А, оф.61

Склад:
Челябинская область, г.Коркино, ул.Керамиков, д.34А

Процесс скачивания документа

«Примерная форма договора поставки нефтепродуктов автотранспортом поставщика»

Загрузка документа начнётся через 25 секунд. Пожалуйста, подождите.

Имя файла документа:

На данный момент доступна возможность скачивания файла в формате Word. Загрузите его!

С этим документом часто просматривают:

  • Агентский договор, агентское соглашение 51
  • Брачный договор 4
  • Договор аренды жилого помещения, квартиры 72
  • Договор аренды нежилого помещения, здания 100
  • Договор аренды земельного участка 36
  • Договор аренды имущества, оборудования 48
  • Договор аренды транспортного средства 14
  • Прочие договоры аренды 25
  • Банковский договор, депозитный договор 79
  • Договор безвозмездного пользования, ссуды 36
  • Договор дарения имущества, недвижимости, денег 90
  • Договор доверительного управления, траста 38
  • Договор займа, расписка о займе 66
  • Кредитный договор, залоговый договор 78
  • Договор купли-продажи, договор контрактации 309
  • Договор лизинга, финансовой аренды 37
  • Лицензионный договор, авторские права 37
  • Договор мены, обмена, бартера 75
  • Договор об оказании услуг, аутстаффингу 270
  • Договор перевозки, транспортной экспедиции 62
  • Договор бытового, арендного, строительного подряда 162
  • Договор пожизненного содержания 66
  • Договор поручения, договор комиссии 72
  • Договор поставки товаров, продукции 127
  • Договор проката, бытового проката 23
  • Договор на создание и выполнение НТП 18
  • Договор страхования имущества, здоровья, ответственности 56
  • Договор товарищества, совместной деятельности 35
  • Трудовой договор, трудовой контракт 160
  • Договор уступки права требования 15
  • Договор франчайзинга, концессии 7
  • Договор хранения, документы на хранение 61
  • Договор энерго и электроснабжения 15
  • Проведение конкурсов, торгов 17

Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.

Приложение. Типовой договор на поставку горюче-смазочных материалов государственным учреждением

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 1 октября 2001 г. N 854 в настоящее приложение внесены изменения

к постановлению Главы Администрации

от 10 августа 2001 г. N 690

(с изменениями от 1 октября 2001 г.)

Управляющий делами Администрации

  • Приложение 1
  • Приложение 2
  • Приложение 3
>
Приложение 1
Содержание
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 10 августа 2001 г. N 690 «О поставке горюче-смазочных материалов.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Договор поставки ТСМ

ДОГОВОР №
купли-продажи нефтепродуктов

г. Уфа, «____» __________ 20__г.

ООО «ОКТАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Руководителя ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и «Предприятие 2», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Руководителя ФИО, действующего на основании «Устава или др.», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.Поставщик обязуется поставить нефтепродукты Покупателю, а Покупатель — принять и оплатить продукцию, номенклатура, количество качество которой определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Спецификации к настоящему договору составляются на основании заявок, предоставляемых Покупателем, подписываются уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой его частью.

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

3.ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ

3.1. Общая сумма поставляемой по настоящему Договору продукции рассчитывается, исходя из объемов поставок на основе согласованных сторонами цен. Цена за единицу продукции согласовывается сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Покупатель оплачивает продукцию после фактической передачи ее Поставщиком, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения продукции на склад Покупателя. Основанием для оплаты является счет-фактура. Счет-фактура, выставляемая Поставщиком в адрес Покупателя должна соответствовать требованиям ст. 169 НК РФ, в противном случае Покупатель не оплачивает поставленную продукцию до момента поступления к Покупателю исправленной счет-фактуры.

4.СРОК, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ.

4.1. Поставщик обязуется отгрузить продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Покупателя в адрес Поставщика.
4.2. Отгрузка продукции производится по согласованию сторон железнодорожным или автомобильным транспортом за счет Покупателя по графику, указанному в заявке Покупателя. Транспортные расходы оплачиваются Покупателем отдельно.
4.3. При доставке продукции автомобильным транспортом право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи продукции Поставщиком Покупателю на основании накладной. С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче продукции. При доставке продукции ж/д транспортом, обязанность Поставщика по поставке продукции считается исполненной с момента передачи продукции перевозчику на станции отправления. Момент передачи товара определяется по дате штампа в железнодорожной накладной станции отправления. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит на Покупателя в момент исполнения Поставщиком обязанности передать продукцию перевозчику. Стоимость железнодорожного тарифа и ж/д услуг, связанных с оформлением груза, оплачивается Покупателем.

Читайте так же:  Как узнать к какой поликлинике прикреплен дом по адресу

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.200_г. Договор считается продленным на следующий год, на тех же условиях, при условии, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. Продление срока действия настоящего Договора оформляется письменным соглашением.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом одна из сторон — инициатор действия не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента расторжения Договора направляет другой стороне в письменном виде дополнительное соглашение о расторжении настоящего Договора.

6.1. В случае несоблюдения условий и сроков поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости, не поставленной в срок продукции (неисполненных обязательств; при невозможности определения стоимости обязательств, неустойка исчисляется исходя из суммы договора), за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей суммы указанной в приложении (спецификации) к настоящему договору.
6.2. В случае несоблюдения сроков указанных в п.3.2 настоящего договора Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей суммы указанной в приложении (спецификации) к настоящему Договору.
6.3. Штрафные санкции, указанные в пунктах 6.1., 6.2., настоящего контракта вступают в силу в случае признания сторонами претензий или по решению суда.
6.4 Применение мер ответственности не освобождает стороны от надлежащего исполнения договора.

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.В случае возникновения разногласий о процессе исполнения настоящего Договора до обращения с иском в арбитражный суд, заинтересованная сторона направляет претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, фиксирующих ее отправление (заказной почтой, телеграфом и т. д.) или вручена под расписку. К претензии прилагаются обосновывающие ее документы.
7.2.Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 30 (тридцати) дней с момента получения. Ответ на претензию дается в письменной форме.
7.3. При не достижении согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или одностороннее его изменение допускаются в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.2.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия с другой стороны.
8.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или
8.4.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
8.5. Поставщик гарантирует, что является добросовестным плательщиком НДС, своевременно предоставляет налоговые декларации и обязуется возместить убытки в случае не возмещения оплаченного НДС из бюджета по вине Поставщика.
8.6. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до получения сторонами оригиналов. Оригиналы документов должны быть высланы заказным почтовым отправлением в адрес второй стороны в срок не позднее 3-х дней с даты их оформления.
8.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

9.1. Поставщик: ООО «Октан»

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___ от «__»__________20__г.
к договору №_________________________________

ООО «ОКТАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Руководителя ФИО, действующего на основании Устава с одной стороны
и «Предприятие 2», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Руководителя ФИО, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве, по номенклатуре и по ценам, приведенным в Таблице.

Наименование позиции ГОСТ Ед.изм. Кол-во Цена с НДС и доставкой Сумма с НДС и доставкой Срок поставки в днях с момента подачи заявки Примечание
1 Дизельное топливо Летнее 0,2-62 305-82 тн. 240 * ** по графику
Итого: ***

2. Отгрузочные реквизиты:
Станция назначения:
Грузополучатель:
Почтовый адрес грузополучателя:

3. Срок поставки продукции:

4. Покупатель производит оплату Продукции и услуг по ее транспортировке путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 10 банковских дней с момента поступления Продукции на склад Покупателя.

5. Приложение № ____ от «__»______20__г. является неотъемлемой частью вышеуказанного договора и вступает в силу после его подписания обеими Сторонами.

6. Подписи сторон:

ПОСТАВЩИК ___________ ООО «Октан»
ПОКУПАТЕЛЬ __________

Примерная форма договора поставки нефтепродуктов автотранспортом поставщика

поставки нефтепродуктов автотранспортом поставщика

г. ___________________________ «__» _________ ____ года

(место заключения договора) (дата заключения договора)

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,

(полное наименование юридического лица)

в лице ____________________, действующего на основании _________________,

(Ф.И.О., должность) Устава, Положения,

с одной стороны и __________________________________________, именуемое в

(полное наименование юридического лица)

дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________, действующего на

основании ___________________________________, с другой стороны, а вместе

(Устава, Положения, доверенности)

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик

обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты

(далее также — товар).

1.2. Ассортимент, цена, объемы, условия и сроки поставки, порядок

оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой

частью настоящего договора.

2. Условия поставки

2.1. Поставка нефтепродуктов осуществляется партиями автоцистернами

Поставщика на основании письменных заявок Покупателя по указанным им

Партия — это количество (объем) нефтепродуктов, поставляемое

единовременно в соответствии с заявкой Покупателя и с учетом минимальной

2.2. Поставка ниже минимальных норм не производится и недопоставкой

не считается, при этом штрафные санкции с Поставщика не взыскиваются.

2.3. Покупатель обязан обеспечить своевременный прием прибывшего

товара, не допуская сверхнормативного простоя автотранспорта под сливом.

2.4. Приемка нефтепродуктов по количеству и качеству производится

Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкциями Госарбитража

СССР NN П-6 и П-7.

2.5. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат

удовлетворению, если при его выгрузке Покупателем в пункте назначения

расхождение между количеством товара, указанным в перевозочном документе,

и количеством, определенным в установленном порядке Покупателем,

суммированное с естественной убылью, не превышает пределов, установленных

2.6. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к

Покупателю с даты поставки.

Датой поставки партии нефтепродуктов автоцистернами Поставщика

считается дата получения товара Покупателем, указанная в товарно-

3. Качество товара

3.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать

Читайте так же:  Как оформляется запись в трудовой книжке об увольнении

действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя. Каждая партия нефтепродуктов

сопровождается паспортом качества, выданным производителем или

4. Порядок расчетов

4.1. Покупатель оплачивает поставленные нефтепродукты по ценам,

указанным в спецификации.

4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию

товара отдельно в течение __ дней с момента получения счета.

4.3. Транспортные расходы, связанные с поставкой нефтепродуктов,

включаются в стоимость товара либо указываются отдельной строкой.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству

нефтепродуктов Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему

уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества

товаром, соответствующим требованиям настоящего договора.

5.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик

уплачивает Покупателю неустойку в размере __% от стоимости всей партии

Видео (кликните для воспроизведения).

товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

5.3. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с

настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в

размере __% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. Срок и порядок действия договора

6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах —

по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до «__»_____________ _____ года.

6.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока

действия договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется

на тех же условиях на следующий календарный год.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по

соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного

нарушения договора одной из Сторон.

7.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в

— поставки товара ненадлежащего качества;

— неоднократного нарушения сроков поставки товара.

7.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в

случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товара.

7.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с

момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об

одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если

иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют

юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны

7.6. Стороны будут принимать меры, чтобы решить возникающие споры и

разногласия в рамках настоящего договора путем переговоров.

7.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к единому мнению по

спорным вопросам, то спор будет передан в арбитражный суд по месту

Договор поставки нефтепродуктов на условиях самовывоза

поставки нефтепродуктов на условиях самовывоза

г. [место заключения договора] [дата заключения договора]

[Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с одной стороны и [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты (далее также — товар).

1.2. Ассортимент, цена, объемы, условия и сроки поставки, порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Условия поставки

2.1. Поставка нефтепродуктов осуществляется партиями на основании письменных заявок Покупателя.

2.2. Поставка осуществляется на условиях самовывоза (выборки) нефтепродуктов Покупателем с базы хранения.

2.3. Партия — это количество (объем) нефтепродуктов, поставляемое единовременно в соответствии с заявкой Покупателя и с учетом минимальной нормы отгрузки. Поставка ниже минимальных норм не производится и недопоставкой не считается, при этом штрафные санкции с Поставщика не взыскиваются.

2.4. Вывоз (выборка) нефтепродуктов осуществляется Покупателем с базы хранения на основании доверенности Поставщика.

Поставщик не несет ответственности за нарушение срока поставки в случае невыборки нефтепродуктов Покупателем в течение срока действия доверенности.

2.5. Для выборки нефтепродуктов Покупатель подает под погрузку исправный подвижной состав (автоцистерны), пригодный для перевозки нефтепродуктов, откалиброванный и отвечающий противопожарным требованиям.

2.6. Покупатель обеспечивает наличие у лиц, прибывших за товаром, необходимых документов (доверенности, удостоверения личности, путевого листа, паспорта Госстандарта на автоцистерну), а также соблюдение указанными лицами правил пожарной безопасности, техники безопасности и других действующих нормативов и правил.

2.7. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат удовлетворению, если при его выгрузке Покупателем в пункте назначения расхождение между количеством товара, указанным в перевозочном документе, и количеством, определенным в установленном порядке Покупателем, суммированное с естественной убылью, не превышает пределов, установленных ГОСТ 8.595-2004.

2.8. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с даты поставки.

Датой поставки на условиях самовывоза (выборки) партии нефтепродуктов считается дата их получения на базе хранения Поставщика, указанная в товарно-транспортной накладной.

3. Качество товара

3.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя. Каждая партия нефтепродуктов сопровождается паспортом качества, выданным производителем или нефтебазой.

4. Порядок расчетов

4.1. Покупатель оплачивает выбранные нефтепродукты по ценам, указанным в спецификации.

4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству нефтепродуктов Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям настоящего договора.

5.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

5.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. Срок и порядок действия договора

6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].

6.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, договор пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

Читайте так же:  Что такое одн и как это рассчитывается по электроэнергии

7.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

— поставки товара ненадлежащего качества;

— неоднократного нарушения сроков поставки товара.

7.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

— неоднократного нарушения сроков оплаты товара;

— неоднократной невыборки товара.

7.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.6. Стороны будут принимать меры, чтобы решить возникающие споры и разногласия в рамках настоящего договора путем переговоров.

7.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к единому мнению по спорным вопросам, спор будет передан в арбитражный суд по месту нахождения истца.

Договор поставки горюче-смазочных материалов

Образец документа:

Договор N _____ поставки горюче-смазочных материалов

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

далее именуемые — «ГСМ», который обязуется принять и оплатить их в количестве и на условиях в соответствии со спецификацией (Приложение N 1), прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Спецификация содержит сведения о каждом виде ГСМ, в т.ч. о наименовании, марке, обозначении, составе, физико-химических показателях, классе опасности, качестве, способе заправки, массе, объеме, способах безопасной транспортировки, сроках поставки партий, гарантийном сроке, цене, согласованном объеме поставки, месте отгрузки или передачи.

1.3. Сроки, количество, ассортимент, объем партий, иные отдельные показатели могут согласовываться Сторонами на основании письменной заявки Покупателя, переданной Поставщику не менее чем за ___ дней до намечаемой даты передачи.

1.4. ГСМ поставляются в емкостях _______________ (Покупателя/Поставщика).

1.5. При отпуске в емкости Покупателя он предъявляет Поставщику свидетельства технического освидетельствования и исправности емкостей.

1.6. Качество ГСМ должно соответствовать ____________________ (ГОСТу, ТУ, стандарту и т.п.).

1.7. Информация о ГСМ должна содержать сведения о марке ГСМ и их физико-химических показателях.

1.8. Поставщик обязан ознакомить Покупателя, который самостоятельно осуществляет транспортировку приобретенных ГСМ, с правилами безопасности при их транспортировке.

1.9. Срок поставки ГСМ: ___________________________________.

1.10. Гарантийный срок по каждому виду ГСМ указан в спецификации (Приложение N 1).

1.11. ГСМ приобретается Покупателем ____________________ (для личного использования в быту/для предпринимательской деятельности).

1.12. Поставщик гарантирует:

— соблюдение надлежащих условий хранения ГСМ до их поставки Покупателю;

— надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота ГСМ;

— наличие документов, сопровождающих оборот нефтепродуктов.

Поставляемые ГСМ принадлежат Поставщику на праве собственности, не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.

2. ЦЕНА И ОПЛАТА

2.1. Общая цена ГСМ по настоящему Договору составляет ________ (__________) рублей.

[1]

Цена каждого вида ГСМ указана в спецификации (Приложение N 1).

2.3. Стоимость ГСМ определяется на основании фактически поставленного количества (по накладной, ТТН, акту и т.п.).

2.4. Цена каждой партии ГСМ уплачивается Покупателем в течение ______ дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

2.5. Расчеты производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Стороны обязуются ежемесячно (ежеквартально) производить сверку расчетов по Договору с составлением акта сверки. Покупатель в течение ______ дней по истечении месяца (квартала) направляет Поставщику оформленный со своей стороны акт сверки, подписанный руководителем и главным бухгалтером. При невыполнении этого условия Поставщик имеет право приостановить отгрузку следующей партии ГСМ. Поставщик обязан рассмотреть полученный от Покупателя акт сверки в течение ______ дней, подписать и направить один экземпляр Покупателю.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. ГСМ по настоящему Договору поставляются одной партией или несколькими партиями в пределах количества и ассортимента, указанных в спецификации (п. 1.2 настоящего Договора), в согласованные Сторонами сроки.

3.2. Доставка ГСМ на склад Покупателя по адресу: _______________ осуществляется Поставщиком за его счет.

Вариант: 3.2. Доставка осуществляется ___________________________________ (за счет Поставщика путем доставки ГСМ Покупателю по указанному им в письменной заявке адресу/самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: _________________).

3.3. При необходимости поставки очередной партии ГСМ Покупатель оформляет заявку, содержащую указание на количество и ассортимент подлежащих поставке ГСМ в пределах, установленных п. 1.2 настоящего Договора, а также сроки поставки такой партии.

Заявка подается путем направления по указанным факсу или по электронной почте, либо вручения уполномоченному представителю Поставщика.

В случае направления заявки по факсу или по электронной почте представитель Поставщика, получивший заявку, обязан сообщить представителю Покупателя, направившему заявку, регистрационный номер заявки, время получения, а также должность и фамилию лица, принявшего заявку.

3.4. Поставщик рассматривает заявку в течение __________ с момента ее получения.

3.5. При наличии возможности исполнить заявку Поставщик уведомляет об этом Покупателя.

Уведомление производится путем направления соответствующего сообщения Покупателю в порядке, установленном абз. 2 п. 3.3 Договора, для направления заявки. В уведомлении указываются планируемые дата и время поставки ГСМ.

3.6. При невозможности исполнения заявки Покупателя в указанный в ней срок Поставщик уведомляет об этом Покупателя в порядке абз. 2 п. 3.3 Договора и предлагает согласовать иной срок поставки.

При согласовании иного срока поставка ГСМ производится в порядке, установленном настоящим Договором.

В случае, если иной срок неприемлем для Покупателя, последний вправе отказаться от исполнения ранее поданной заявки путем направления соответствующего сообщения Поставщику в порядке абз. 2 п. 3.3 Договора. При этом отказ от заявки не влечет расторжения настоящего Договора, и Покупатель вправе подавать новые заявки на поставку ГСМ в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.7. При доставке ГСМ Поставщиком автомобильным (железнодорожным, водным) транспортом должны быть соблюдены следующие условия: _________________________.

3.8. Приемка партии ГСМ по ассортименту, качеству и количеству проводится при поставке ГСМ Покупателю вместе с документами, предусмотренными законодательством, в присутствии уполномоченных представителей Сторон с подписанием Акта приема-передачи горюче-смазочных материалов (Приложение N 2).

3.9. Обязательства Поставщика по поставке ГСМ Покупателю считаются выполненными с момента подписания товарной накладной на ГСМ представителями Поставщика и Покупателя.

3.10. ГСМ принимаются по количеству в соответствии с регламентами Инструкции Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР (утверждена Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 N 06/21-8-446) (или: со ст. 13 Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01) (утверждены Приказом Минэнерго России от 01.08.2001 N 229).

Читайте так же:  Заявление о повторной выдаче свидетельства о усыновлении удочерении

Естественная убыль ГСМ при транспортировке в пределах допустимых норм относится на счет Покупателя.

3.11. Право собственности на ГСМ переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки ГСМ Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной.

3.12. Качество ГСМ должно соответствовать ГОСТам (техническим условиям) и подтверждаться действующими сертификатами качества и безопасности, другими документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. Качество поставляемых ГСМ определяется лабораторией Поставщика и оформляется паспортом на емкость ГСМ. Паспорт качества прилагается к отгрузочным документам (накладным, счетам).

[3]

3.14. По качеству ГСМ принимаются с учетом положений Приказа Минэнерго России от 19.06.2003 N 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения».

3.15. В случае обнаружения несоответствия поставленных ГСМ по количеству и/или качеству участие представителя Поставщика при его приемке и составлении акта обязательно.

Покупатель уведомляет Поставщика о возникшей ситуации и необходимости прибыть на склад Покупателя. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть для осуществления приемки ГСМ в течение __________ с момента получения уведомления от Покупателя.

По факту обнаружения несоответствия ГСМ по количеству и/или качеству составляется акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.

При отсутствии Поставщика или отказе его уполномоченного представителя от подписания акта такой акт составляется с участием независимой экспертной организации или уполномоченного государственного органа. В этом случае Покупатель направляет составленный акт Поставщику.

3.16. При обнаружении ненадлежащего качества ГСМ в процессе реализации через розничную сеть и при условии, что данные недостатки не могли быть установлены Покупателем при приемке ГСМ от Поставщика, Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках с приложением их подробного перечня. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть в срок, установленный в п. 3.15 настоящего Договора.

3.17. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить некачественные ГСМ и/или допоставить недостающее количество ГСМ в следующие сроки:

— в течение ______ дней с даты поставки ГСМ Покупателю, если несоответствие поставленных ГСМ по количеству и/или качеству было обнаружено в момент передачи ГСМ Покупателю;

— в течение ______ дней с даты составления Сторонами акта, указанного в абз. 3 п. 3.15 настоящего Договора, либо с даты получения Поставщиком акта, составленного в соответствии с абз. 4 п. 3.15 настоящего Договора;

— в течение ______ дней с даты получения уведомления об обнаружении недостатков ГСМ в процессе реализации через розничную сеть (п. 3.16 настоящего Договора).

3.18. В случае поставки ГСМ в ассортименте, не соответствующем условиям согласованной заявки, Покупатель вправе отказаться от ГСМ, не соответствующих условию об ассортименте. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения Договора.

Покупатель вправе потребовать замены ГСМ, не соответствующих условию об ассортименте, на ГСМ, соответствующие такому условию. В этом случае допоставка ГСМ производится Поставщиком в срок, установленный абз. 2 п. 3.17 настоящего Договора.

Если Покупатель не отказался от ГСМ, не соответствующих условию об ассортименте, и поставка ГСМ данного наименования согласно Договору должна осуществляться в следующие периоды поставки, то указанные ГСМ засчитываются в счет объемов этих периодов.

4. ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Стороны обязуются согласовать в течение ______ дней с момента заключения настоящего Договора следующие вопросы:

— методы учета ГСМ при приемке-сдаче;

[2]

— меры обеспечения сохранности количества и качества нефтепродуктов при транспортировке и сдаче;

— порядок проведения совместных проверок приема и сдачи нефтепродуктов;

— регламенты проверки герметичности запорной арматуры резервуаров, емкостей, технологических трубопроводов;

— порядок ликвидации повреждений, разливов, определения потерь;

— обеспечение экологической и промышленной безопасности.

4.2. Поставщик обязуется:

4.2.1. Утилизировать негодные ГСМ за свой счет.

4.2.2. Принимать от Покупателя отработанные нефтепродукты в соответствии с установленными группами. Объемы сдаваемых отработанных нефтепродуктов и сроки их сдачи определяются Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки платежей более чем на _____ дней Покупатель уплачивает пеню в размере _____% от стоимости неоплаченных ГСМ за каждый день просрочки.

5.2. В случае уклонения Поставщика от фактической передачи ГСМ в установленный настоящим Договором срок он уплачивает Покупателю пеню в размере _____% от стоимости не поставленных ГСМ за каждый день просрочки.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная Сторона, помимо выплаты предусмотренных штрафов, возмещает другой Стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду. Разовая зачетная неустойка вычитается из суммы, подлежащей возмещению.

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется соответственно действующему законодательству.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, Стороны постараются урегулировать путем переговоров.

6.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они поставляются на рассмотрение в арбитражный суд.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Другие условия по усмотрению Сторон: __________________________.

7.3. К Договору прилагаются:

7.3.1. Спецификация (Приложение N 1).

Видео (кликните для воспроизведения).

7.3.2. Акт приема-передачи горюче-смазочных материалов (Приложение N 2).

Источники


  1. Харин, Г. М. Краткий курс судебной медицины / Г.М. Харин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 304 c.

  2. Прыкин, Б.В. Компактэкономика. Курс лекций; М.: Academia, 2011. — 500 c.

  3. Шавалеев, Михаил О неотвратимости юридической ответственности в России / Михаил Шавалеев. — М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. — 180 c.
  4. Годунов, Н. Мера ответственности / Н. Годунов. — М.: Юридическая литература, 2017. — 176 c.
Договор поставки тсм
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here