Исковое заявление о взыскании стоимости по договору подряда

Главное по теме: "Исковое заявление о взыскании стоимости по договору подряда" от профессионалов для людей. Предлагаем ознакомиться с полной информацией по тематике. Если возникнут вопросы, то дочитайте статью до конца. Если все же вопросы остаются и после прочтения статьи, то задавайте их нашему дежурному юристу.

Содержание

Примерная форма искового заявления о взыскании стоимости материалов по договору строительного подряда (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Мировой суд судебного участка N [ вписать нужное ]

района [ вписать нужное ] г. [ вписать нужное ]

проживающий по адресу: [ вписать нужное ]

Ответчик: [ наименование организации,

адрес места нахождения ]

Сумма иска [ значение ] руб.

Госпошлина [ значение ] руб.

Исковое заявление
о взыскании стоимости материалов по договору строительного подряда

Между Истцом (заказчик) и Ответчиком (подрядчик) был заключен договор подряда от [ число, месяц, год ] на строительство бани. Была согласована смета расходов и перечень строительных материалов, которые должны быть использованы при строительстве, которые являются приложениями N 1 и N 2 к упомянутому договору подряда соответственно и являются неотъемлемой частью договора. Материалы для строительства закупил Истец и передал Ответчику по передаточному акту. В ходе выполнения строительных работ Ответчик без согласования с Истцом внес изменения, которые повлекли за собой уменьшение объема строительного материала на сумму [ значение ] руб. Однако, при завершении строительства материалов на сумму [ значение ] руб. в наличии не оказалось. После подписания акта о приемке бани в акте была отмечена недостача материала на сумму [ значение ] руб. Представители подрядчика в устной форме признали факт недостачи и обещали вернуть Истцу стоимость неиспользованного материала в размере [ значение ] руб.

Истцом спустя [ значение ] дней после подписания акта была направлена Ответчику претензия заказным письмом от [ число, месяц, год ] за N [ вписать нужное ], поскольку пунктом [ вписать нужное ] договора подряда предусмотрен претензионный порядок. Ответа на претензию не последовало.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 309, 310 и 745 Гражданского кодекса Российской Федерации прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость строительного материала в сумме [ значение ] руб.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по госпошлине в сумме [ значение ] руб.

3. Возместить Истцу судебные расходы на представление его интересов при рассмотрении иска.

1. Копия договора подряда от [ число, месяц, год ] N [ вписать нужное ] с приложениями NN 1 и 2 к нему.

2. Чек на сумму [ значение ] руб. на оплату строительных материалов.

3. Копия акта от [ число, месяц, год ] о завершении строительства бани с отметкой недостачи строительных материалов подрядчика.

4. Документы, подтверждающие стоимость использованных при строительстве материалов.

5. Претензия от [ число, месяц, год ] за N [ вписать нужное ].

6. Почтовая квитанция о направлении претензии ответчику.

7. Копия договора об оказании юридических услуг (представительство интересов в суде).

8. Документ об оплате госпошлины.

9. Копия искового заявления для ответчика.

[ число, месяц, год ] [ подпись ] [ Ф. И. О. ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма искового заявления о взыскании стоимости материалов по договору строительного подряда

Разработана: Компания «Гарант», август 2008 г.

Загрузка документа
«Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору подряда»

Подождите: 19 сек

Имя файла документа: 15763

Доступные форматы скачивания: .doc, .pdf

Размер текстовой версии файла: 6,0 кб

Как скачать документ?

  • Договоры
  • Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Образец иска в суд по договору подряда

Образец иска можно скачать бесплатно и без регистрации. Обратите внимание, что данный документ подготовлен юристами компании «Симплита-Право» и является объектом авторского права.

Особенностью приведенного иска в арбитраж является взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. Юристы и судьи обычно называют их «проценты по ст. 395». Называют их так потому, что механизм взыскания и порядок расчета указан в статье 395 Гражданского кодекса РФ.

Важно: с 01 июня 2015 года порядок расчета процентов по ст. 395 при подаче иска в Арбитражный суд изменился: раньше в основу расчета бралась ставка рефинансирования, сейчас — % по вкладам физических лиц. Информация о размере процента размещается на сайте центрального банка РФ.

Обратите внимание: использование данного образца возможно только в личных целях. Документ был подготовлен юристами компании «Симплита-Право», использование в целях извлечения выгоды не допускается. При копировании ссылка обязательна.

Помимо суммы основного долга по договору в каждом иске мы взыскиваем в пользу клиента: штрафные санкции, расходы на наши услуги, а также уплаченную государственную пошлину. Иск, размещенный ниже, был удовлетворен Арбитражным судом Санкт-Петербурга в полном объеме.

и Ленинградской области

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50-52.

Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, .

Фактический адрес: 190000, Санкт-Петербург, .

Адрес для отправки судебной корреспонденции: 191036, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 7, бизнес-центр «Андреевский дом», офис 401.

Читайте так же:  Заявление в страховую об отказе от страховки

Юридический и почтовый адрес: 191112, Санкт-Петербург, .

Цена иска: 6 140 208,87 рублей.

Госпошлина: 53 701,4 рублей.

о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами.

ООО «. » (далее по тексту – Субподрядчик, Истец) в соответствии с условиями договора подряда № 1ВАС123 от «01» апреля 2015 г. (далее по тексту — Договор), заключенного с ООО «. » (далее по тексту – Подрядчик, Ответчик), выполнило для указанной организации строительные работы (полный комплекс работ по кирпичной кладке, устройства наружных ограждений конструкций и внутренних перегородок жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, дом 115) на общую сумму 11 129 676,75 рублей.

Согласно заключенному Договору (пункт 2.3.) Подрядчик производит оплату выполненных работ за отчетный месяц в течение 15 календарных дней, с момента подписания Сторонами форм КС-2, КС-3 и предоставления полного пакета исполнительной документации, при этом 10% от суммы ежемесячного выполнения, подлежащей оплате, Стороны резервируют до момента окончания работ по договору в полном объеме и выплачиваются Субподрядчику в течении 20 банковских дней с момента окончания работ по договору в полном объеме.

В соответствии с требованиями пункта 2.2 Договора акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 были подписаны сторонами 30.04.2013г., 31.05.2013г, 30.06.2013г. и 30.09.2013г. Работы по Договору были выполнены в полном объеме – 30 сентября 2013 года. Таким образом, Истец имеет право на получение полной стоимости выполненных работ по Договору с учетом 10%-ного резерва, начиная с 01 ноября 2013 года (окончание работ 30.09.2013 плюс 20 банковских дней).

25 ноября 2014 года между Истцом и Ответчиком был подписан акт сверки расчетов на полную сумму задолженности. 29 ноября 2013 года Истец направил в адрес Ответчика претензию с требованием погасить задолженность. Задолженность была погашена Ответчиком частично, в размере 1 600 000 рублей.

Таким образом, стоимость выполненных работ была оплачена Подрядчиком частично — в общей сумме 5 270 000 рублей. Оставшаяся часть стоимости работ Субподрядчика в сумме 5 859 676,75 рублей остается неоплаченной по сегодняшний день.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Согласно расчету сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 280 532,12 рублей.

Общая сумма исковых требований составляет 6 140 208,87 рублей, из них: сумма основного дола: 5 859 676,75 рублей — без учета резервирования 10 %, 1 112 967,68 рублей – сумма резерва; 280 532,12 рублей – сумма процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В связи с отсутствием в штатном расписании Истца должности юриста, Истец был вынужден обратиться в юридическую компанию ООО «Симплита» и заключить договор на оказание услуг юридическому лицу по ведению дела в суде. Стоимость расходов на представителя составила 50 000 рублей, что подтверждается договором и платежным поручением.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.28, 35, ч. 2 ст. 110, 125, 126 АПК РФ, ст. 309, 310, 314, 395 ГК РФ

1. Взыскать с ООО «. » в пользу ООО «. » денежные средства в размере 6 140 208,87 рублей, в том числе сумму основного долга по оплате выполненных работ в размере 5 859 676,75 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 280 532,12 рублей.

2. Взыскать с ООО «. » в пользу ООО «. » судебные издержки на представление его интересов в суде в размере 50 000 рублей.

3. Взыскать с ООО «. » в пользу ООО «. » судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 53 701,4 рублей.

  1. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в 1 экз. на 2 л.;
  2. Оригинал платежного поручения, подтверждающего оплату госпошлины в 1 экз. на 1 л.;
  3. Оригинал квитанции о направлении искового заявления Ответчику в 1 экз. на 1 л.;
  4. Копия договора в 1 экз. на 10 л.;
  5. Копия акта сверки расчетов по состоянию на 25.11.2013г. в 1 экз. на 1 л.;
  6. Оригинал акта сверки по состоянию на 26.11.2013г. в 1 экз. на 1 л.;
  7. Копии КС-2, КС-3 в 1 экз. на 25 л.;
  8. Копия договора на ведение дела в суде в 1 экз. на 4 л.;
  9. Оригинал платежного поручения на оплату договора на ведение дела в суде в 1 экз. на 1 л.;
  10. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица в 1 экз. на 1 л.;
  11. Копия решения о назначении генерального директора в 1 экз. на 1 л.;
  12. Копия устава Истца в 1 экз. на 13 л.;
  13. Оригинал доверенности на представителей в 1 экз. на 1 л;
  14. Распечатка с сайта налог точка ру, подтверждающая место нахождения Истца и Ответчика в 1 экз. на 4 л.

Всего представлено документов на _______ /___________________/ листах.

Оригиналы документов в обоснование иска будут представлены после принятия искового заявления к производству.

Примерная форма искового заявления о взыскании стоимости материалов по договору строительного подряда

Мировой суд судебного участка N ______________

района _______________ г. ____________________

проживающий по адресу: _______________________

адрес места нахождения)

Сумма иска ______________________________ руб.

Госпошлина ______________________________ руб.

о взыскании стоимости материалов

по договору строительного подряда

Между Истцом (заказчик) и Ответчиком (подрядчик) был заключен

договор подряда от «___» __________ 20__ г. на строительство бани. Была

согласована смета расходов и перечень строительных материалов, которые

должны быть использованы при строительстве, которые являются приложениями

N 1 и N 2 к упомянутому договору подряда соответственно и являются

неотъемлемой частью договора. Материалы для строительства закупил Истец и

передал Ответчику по передаточному акту. В ходе выполнения строительных

работ Ответчик без согласования с Истцом внес изменения, которые повлекли

Читайте так же:  Претензия интернет магазину

за собой уменьшение объема строительного материала на сумму ________ руб.

Однако, при завершении строительства материалов на сумму ___________ руб.

в наличии не оказалось. После подписания акта о приемке бани в акте была

отмечена недостача материала на сумму _____ руб. Представители подрядчика

в устной форме признали факт недостачи и обещали вернуть Истцу стоимость

[3]

неиспользованного материала в размере _______ руб.

Истцом спустя __________ дней после подписания акта была направлена

Ответчику претензия заказным письмом от «___» _________ 20__ г. за N ___,

поскольку пунктом __ договора подряда предусмотрен претензионный порядок.

Ответа на претензию не последовало.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 309, 310

и 745 Гражданского кодекса Российской Федерации прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость строительного

материала в сумме ___________ руб.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по госпошлине в

сумме __________ руб.

3. Возместить Истцу судебные расходы на представление его интересов

при рассмотрении иска.

1. Копия договора подряда от «___» ___________ 20__г. N _______ с

приложениями NN 1 и 2 к нему.

2. Чек на сумму ___________ руб. на оплату строительных материалов.

3. Копия акта от «___» ________ 20 __ г. о завершении строительства

бани с отметкой недостачи строительных материалов подрядчика.

4. Документы, подтверждающие стоимость использованных при

5. Претензия от «__» ______ 20__ г. за N _____.

[2]

6. Почтовая квитанция о направлении претензии ответчику.

7. Копия договора об оказании юридических услуг (представительство

интересов в суде).

8. Документ об оплате госпошлины.

9. Копия искового заявления для ответчика.

«___» __________ 20__г. _______________ _______________________

Исковое заявление о взыскании предварительной оплаты и убытков по договору подряда

  1. Главная
  2. Исковые заявления. Арбитражные суды
  3. Исковое заявление о взыскании предварительной оплаты и убытков по договору подряда

Шаг 1. Купите документ

Шаг 2. Заполните документ, следуя подсказкам системы

Шаг 3. Проверьте документ с помощью предварительного просмотра

Шаг 4. Сохраните документ и экспортируйте в MS Word

Возник вопрос? Напишите нам на [email protected], будем рады вам помочь!

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года.
Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

В __________________________
[наименование арбитражного суда, в который подается заявление]

Истец: __________________________
[наименование Истца, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, e-mail и др. реквизиты]

Ответчик: __________________________
[наименование Ответчика, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, e-mail и др. реквизиты]

Сумма иска: _____________ рублей

Госпошлина: _____________ рублей

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

_____________ г. [дата заключения договора] между _____________ [наименование Истца] и _____________ [наименование Ответчика] был заключен договор подряда _____________ [номер договора и его наименование] (далее по тексту — Договор) на выполнение работ _____________ [наименование работ].

Виды и объем работ по Договору были установлены _____________ [указать пункт или приложение к договору].

Сроки выполнения работ определялись _____________ [указать пункт или приложение к договору].

Стоимость работ по договору определялась _____________ [указать пункт или приложение к договору].

Подрядчик выполнил все свои обязательства по договору и сдал выполненные работы своевременно и в полном объеме, что подтверждается _____________ [подтверждающие документы].

Стоимость работ по договору составила сумму в размере: _____________ [сумма].

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало, все акты подписаны Ответчиком без оговорок.

Ответчик не выполнил надлежащим образом обязательство по оплате выполненных работ по договору.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно _____________ [пункт договора, устанавливающий порядок и сроки оплаты].

Таким образом, на момент подачи искового заявления в арбитражный суд Ответчик имеет не исполненное обязательство перед Истцом по оплате выполненных работ _____________ [размер задолженности].

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, просрочки исполнения (ст. ст. 330, 331 ГК РФ).

Согласно _____________ [указать номер и содержания пункта договора устанавливающего неустойку].

Расчет неустойки по договору выполнен в приложении к настоящему исковому заявлению. В соответствии с расчетом неустойка составит _____________ [размер неустойки].

Видео (кликните для воспроизведения).

Исх. письмом № ___ от _____________ г. [номер и дата претензии] Истец направил Ответчику претензию. В ответ на претензию Ответчик _____________ [указать действия Ответчика после получения претензии].

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 330, 331, 702, 711 ГК РФ, п. 1 ст. 171 АПК РФ,

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму в размере: _____________ [размер задолженности], основного долга за выполненные работы по договору _____________ [дата, номер договора и его наименование].
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму в размере: _____________ [размер неустойки] неустойки по договору.
  3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере: _____________ [размер госпошлины].
  • Доверенность _____________ [указать номер и дату];
  • Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Истца;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика;
  • Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у Ответчика отсутствуют;
  • Документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного порядка;
  • Акт сверки взаимных расчетов (расчет основного долга по иску);
  • Расчет неустойки по договору подряда;
  • Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования по договору.
Читайте так же:  Как осуществляется установление отцовства в судебном порядке пошаговая инструкция

С Уважением,
Представитель по доверенности _____________ [подпись, расшифровка подписи]

Исковое заявление
о взыскании стоимости работ по договору подряда

«…..» ……………….. 20…. г. между истцом (далее по тексту — Подрядчик), и ответчиком (далее по тексту – Заказчик) заключен договор подряда № ………, согласно которому Подрядчик обязался:

Срок действия договора с «…..» ……………….. 20…. г. до «…..» ……………….. 20…. г.

В соответствии с Договором подряда № ……… от «…..» ……………….. 20…. г. Подрядчиком были полностью выполнены работы по ……………. этапу в сроки, предусмотренные договором. О выполнении работ Подрядчик уведомил Заказчика заблаговременно и после неявки Заказчика на приемку работ направил в его адрес акт сдачи-приемки работ исх. № ……… от «…..» ……………….. 20…. г.

Однако Заказчик акт не подписал, мотивированные возражения не представил.

Промежуточные акты приемки работ ответчиком подписаны без замечаний.

Заказчику была заявлена претензия № ……… от «…..» ……………….. 20…. г.

в ответе, на которую он указал, что исполнителем не выполнены следующие работы:

Считаем отказ от удовлетворения претензии необоснованным, т.к. указанные

работы Договором подряда не предусмотрены (или предусмотрены следующим этапом). (подпись)

Исковое заявление о взыскании стоимости по договору подряда

В Арбитражный суд Челябинской области

454091, г . Челябинск, ул. Воровского, 2

(наименование, ИНН, ОГРН)

е- mail _______________________________

(наименование, ИНН, ОГРН)
адрес: _______________________________

е- mail _______________________________

[1]

Сумма иска _________ (____________) руб.

Госпошлина _________ (___________) руб.

о взыскании стоимости работ по договору подряда

«____»_________20__ г. между истцом и ответчиком заключен договор подряда, согласно которому _________________________________________

(указать условия, этапы выполнения работ со ссылками

на техническую документацию и смету)

В соответствии с Договором подряда № _____ от «__»_________ 20__ г. истцом (подрядчиком) были полностью выполнены работы по ______ этапу в сроки, предусмотренные договором. О выполнении работ истец уведомил ответчика (заказчика) заблаговременно и после неявки ответчика (заказчика) на приемку работ направил в его адрес акт сдачи-приемки работ (исх. № _______ от «__»__________ 20__ г.). Однако ответчик (заказчик) акт не подписал, мотивированные возражения не представил.

Предварительные испытания приняты ответчиком с положительным результатом.

Промежуточные акты приемки работ ответчиком подписаны без замечаний.

Ответчику была заявлена претензия № ___ от «__» ___________ 20__ г., в ответе на которую он указал, что исполнителем не выполнены следующие работы: _________________________________________.

Считаем отказ от удовлетворения претензии необоснованным, т.к. указанные работы Договором не предусмотрены (предусмотрены следующим этапом).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 702, 709 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 27, 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Взыскать с ответчика стоимость выполненных, но не оплаченных работ по Договору подряда в размере _________ руб. и расходы по госпошлине в сумме ___________ руб.

2. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде.

1. Заверенная копия договора № ___ от «___»____________ 20___ г.

2. Заверенные копии технической документации и сметы.

3. Заверенная копия акта № ___ от «__»__________ ____ г.

4. Заверенная копия претензии и доказательство ее отправки.

5. Заверенная копия ответа на претензию.

6. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.

7. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.

8. Расчет стоимости иска.

9. Другие документы, обосновывающие требования истца.

10. Доверенность или иной документ, подтверждающий право на подписание искового заявления.

11. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

12. Доверенность представителя, если исковое заявление подписывается представителем.

Руководитель (представитель) ________________________

Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда

(наименование арбитражного суда,

в который подается заявление)

о взыскании неустойки по договору подряда

Между _________________________________________ (Истец, Заказчик) и

_______________________________ (Ответчик, Исполнитель) заключен договор

подряда от «__» _______ 20__ г. N ____.

В соответствии с условиями договора Исполнитель принял на себя

обязательства по выполнению ____________________________________________.

Договором установлена стоимость работ и срок выполнения работ с

«__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.

В соответствии с пунктом __ договора Исполнитель передает Заказчику

по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение __ дней после

даты завершения работ, указанной в договоре.

Договором установлена ответственность Исполнителя за нарушение

сроков сдачи работ в виде пени в размере _________ % от суммы договора за

каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее — ГК РФ) по договору подряда одна сторона

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика)

определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется

принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения

обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан

уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика

составила ___ дней с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. Договор

ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан

незаключенным и не расторгнут.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского

кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку

исполнения обязательств в размере __ рублей за период с «_» _____ 20__ г.

по «__» _______ 20__ г. по договору подряда N __ от «__» _______ 20__ г.

1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Копия договора подряда.

4. Расчет неустойки.

5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве

6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

В Арбитражный суд ____________________
______________________________________
Истец: _______________________________
(наименование или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя,
адрес)
Ответчик: ____________________________
(наименование или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя,
адрес)
Цена иска: ______________________ руб.
Дело No. _____________________________

Читайте так же:  Что можно сделать вкусного и полезного из сухого молока

Руководитель организации (представитель) ________________________

Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате работ по договору строительного подряда

  1. Главная
  2. Исковые заявления. Арбитражные суды
  3. Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате работ по договору строительного подряда

Шаг 1. Купите документ

Шаг 2. Заполните документ, следуя подсказкам системы

Шаг 3. Проверьте документ с помощью предварительного просмотра

Шаг 4. Сохраните документ и экспортируйте в MS Word

Возник вопрос? Напишите нам на [email protected], будем рады вам помочь!

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года.
Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании стоимости работ по договору строительного подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании стоимости работ по договору строительного подряда

Адрес: 107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

Истец:
Общество с ограниченной ответственностью «С»
Адрес: ул.______, 51, 7 подъезд,
г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон/ факс: 8 (3467)_______,
Телефон: 8 (90446) ___________

Ответчик:
Федеральное государственное унитарного предприятия «Строительное управление №»
Адрес: 140080, Московская обл., г.
Телефон/ факс: _____________________________

Цена иска: 9 607 918,05 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании стоимости работ по договору строительного подряда

ПРОШУ:

1. Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Строительное управление №» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «С» стоимость выполненных, но не оплаченных работ по договору от 01.09.2008г. № 1/09 — денежные средства в сумме 9 607 918,05 рублей (Девять миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот восемнадцать рублей 05 копеек).
2. Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Строительное управление №» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «С» расходы по госпошлине — денежные средства в сумме 71 039,60 рублей (Семьдесят одна тысяча тридцать девять рублей 60 копеек.).

Генеральный директор
ООО «С» ___________________

Исковое заявление о взыскании стоимости по договору подряда

Исковое заявление о взыскании стоимости по договору подряда. В настоящее время в условиях перехода нашей страны к рыночной экономике наблюдается повсеместный рост производства и, в наибольшей степени, торговли, которая теперь достигла весьма внушительных размеров. Следствием этого является резкое увеличение торговых площадей, что сопровождается все возрастающей потребностью в новых помещениях. Это только один аспект, призванный иллюстрировать необходимость появления новых объектов недвижимости.

Все это создает предпосылки для подъема такой отрасли народного хозяйства, как строительство. Строительные отношения имеют свою специфику, т.к. именно от того, как будут распределены обязанности и права сторон, зачастую зависит успешное завершение работы. Здесь важную роль играет договор строительного подряда, который наравне с законом определяет порядок проведения работ по строительству и реконструкции объектов.

В данной теме мы рассмотрим как вернуть деньги по договору строительного подряда, а в этом нам поможет исковое заявление о взыскании стоимости материалов по договору подряда, ведь односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Обеспечение строительства материалами и оборудованием

Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.
Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части работ.

Исковое заявление о взыскании стоимости по договору подряда

В ________________ Арбитражный суд
Истец: ___________________________
Адрес: ___________________________
Представитель: ___________________
Ответчик: ________________________
Адрес: ___________________________

Исковое заявление о взыскании стоимости по договору подряда

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 309, 310, 745 ГК РФ, а также ст.ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ,

1. Взыскать с ответчика — ___________________________ в пользу истца стоимость дополнительно использованных строительных материалов, не включенных в смету расходов, в сумме _________ руб.
2. Взыскать с ответчика — ___________________________ в пользу истца уплаченную госпошлину в сумме _____ руб.
3. Возместить судебные расходы Истца на представление его интересов в Суде.

Приложение:
1. Копия договора N ___________ от «___»___________ 20__ г. с приложениями и дополнительными соглашениями.
2. Копия платежного поручения N _____ от «__»______ 20__ г. на оплату работ.
3. Копия акта N _______________ от «___»___________ 20__ г. об использовании строительных материалов подрядчика.
4. Документы, подтверждающие стоимость использованных дополнительных материалов.
5. Претензия N _______ от «__»_____________ 20__ г.
6. Почтовая квитанция о направлении претензии ответчику.
7. Ответ на претензию.
8. Платежное поручение о перечислении госпошлины в связи с обращением в арбитражный суд.
9. Квитанция о направлении копии иска ответчику.
10. Доверенность или иной документ, подтверждающий право на подписание иска.
11. Расчет суммы иска.
12. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Руководитель организации
(представитель) ____________________
(подпись)
«__»___________ 20__ г.

Исковое заявление подрядчика в арбитражный суд о взыскании стоимости работ по договору подряда

Образец документа:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании стоимости работ по договору подряда

«__»___________ ____ г. между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор подряда N _____, согласно которому истец обязан был выполнить работы по _________________________ в срок до «__»___________ ____ г., что подтверждается _________________________.

Читайте так же:  Согласие на оформление птс и свидетельства о регистрации тс

«__»___________ ____ г. истцом (подрядчиком) были полностью выполнены работы по договору подряда от «__»___________ ____ г. N _____, что подтверждается _________________________. О выполнении работ истец уведомил ответчика заблаговременно, что подтверждается письмом от «__»___________ ____ г. N _____, и после неявки ответчика на приемку работ направил в его адрес акт сдачи-приемки работ от «__»___________ ____ г. N _____ (исх. N _____ от «__»___________ ____ г.). Однако ответчик (заказчик) указанный акт не подписал, мотивированных возражений не представил.

Предварительные испытания проведены ответчиком с положительным результатом, что подтверждается _________________________.

Истец считает отказ ответчика необоснованным, так как _________________________, что подтверждается _________________________.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 702, 709 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 27, 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Взыскать с ответчика в пользу истца стоимость выполненных, но не оплаченных работ по договору подряда N _____ от «__»___________ ____ г. в размере _____ (__________) руб. и уплаченную истцом госпошлину в сумме _____ (__________) руб.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца судебные издержки на представление его интересов в суде в размере _____ (__________) рублей .

1. Копия договора подряда N _____ от «__»___________ ____ г.

2. Копия календарного плана работ от «__»___________ ____ г. N _____.

3. Копия итогового акта сдачи-приемки работ N _____ от «__»___________ ____ г.

4. Копии актов сдачи-приемки работ.

5. Копия требования (претензии) от «__»___________ ____ г. N _____.

6. Копия квитанции об его (ее) отправке от «__»___________ ____ г.

7. Копия ответа ответчика на требование (претензию) от «__»___________ ____ г.

8. Расчет суммы иска.

9. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.

10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

12. Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от «__»___________ ____ г. N _____.

13. Доверенность представителя от «__»___________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

15. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых .

Информация для сведения:

Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно пп. 1 п. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации до 100 000 рублей составляет 4 процента цены иска, но не менее 2 000 рублей, от 100 001 рубля до 200 000 рублей — 4 000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 рублей, от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей — 7 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 200 000 рублей, от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей — 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей, свыше 2 000 000 рублей — 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 2 000 000 рублей, но не более 200 000 рублей.

В соответствии со ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Видео (кликните для воспроизведения).

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Источники


  1. Речи советских адвокатов. — М.: Юридическая литература, 2014. — 172 c.

  2. История Библиотеки Академии наук СССР. 1714 — 1964 / ред. М.С. Филиппов. — М.: М-Л: Наука, 2017. — 600 c.

  3. Дворянкин, О. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение / О. Дворянкин. — М.: Весь Мир, 2015. — 464 c.
  4. Торвальд, Ю. Век криминалистики; М.: Прогресс, 2011. — 325 c.
Исковое заявление о взыскании стоимости по договору подряда
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here